Образовательное учреждение по суду взыскало неустойку.
Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Колпнянского лицея к обществу с ограниченной ответственностью «ЭлитСтрой» из города Ярославля. Истец поставил вопрос о взыскании неустойки в размере 254,5 тысячи рублей, причем расчеты были произведены еще с сентября 2021 года. Определением суда дело сначала было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, но затем суд перешел к его рассмотрению по общим правилам искового производства.
Как следует из материалов дела, в ноябре 2021 года Колпнянский лицей заключил с ООО «ЭлитСтрой» гражданско-правовой договор на капитальный ремонт своего здания. Средства на работы лицею были выделены в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие системы образования Колпнянского района». Цена договора в текущих ценах составляла 25,428 миллиона рублей. Окончание работ было намечено на 31 октября 2022 года, причем договором допускалось досрочное исполнение подрядчиком своих обязательств.
Как было указано в иске, в указанный в договоре срок подрядчик не уложился. В конце ноября 2022 года лицей принял решение об одностороннем отказе от исполнения гражданско-правового договора. Сам договор был расторгнут в начале декабря 2022 года. После этого лицей направил материалы в Орловское УФАС России, по решению которого ярославская компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным в материалы дела доказательствам, подрядчиком были выполнены и сданы работы на сумму 16,116 миллиона рублей.
Заказчиком промежуточные работы были приняты и оплачены.
Оставшиеся виды работ на сумму 9,312 миллиона рублей подрядчиком не выполнялись. В целях досудебного урегулирования спора лицей в марте этого года направил в адрес ответчика претензию с просьбой об оплате пени, которая была оставлена без удовлетворения. Суд постановил исковые требования удовлетворить и взыскать с подрядчика всю заявленную истцом сумму пени, то есть 254,5 тысячи рублей.
ИА «Орелград»
